中国电信股份有限公司怀化分公司2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包及小微ICT项目招标公告招标公告本招标项目为中国电信股份有限公司怀化分公司2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包及小微ICT项目（项目编号：ZTFZB1-20240307），招标人为中国电信股份有限公司怀化分公司，招标代理机构为中通服项目管理咨询有限公司。项目资金已落实，具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）投标。1.项目概况与采购内容1.1项目概况：中国电信股份有限公司怀化分公司2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包及小微ICT项目。1.2项目预估总金额：人民币3385.04万元（含税），其中：农村装维安装维护服务业务外包总金额为2965.04万元（含税）、小微ICT项目总金额为420.00万元（含税）。1.3采购内容及分包划分情况：1.3.1采购内容：2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包：负责农村所代维区域内所有电信公众类电话、宽带、ITV、摄像头、智能组网等业务的装、拆、移、修工作；负责末梢线路、设备的日常维护、定期检修、规定的达标整治、WIFI检测、障碍修复及突发抢修工作，装维侧光衰整治等。2024年-2025年小微ICT项目：视联网服务、有线无线（WLAN）组网服务、网络维护服务、机房优化服务、智能组网、综合布线、内网优化整治、机房搬迁、户外破路、立杆、弱电箱等技术服务。具体内容详见第五章 技术规范书。1.3.2分包划分情况：本项目不划分分包，选取一名中标人：1.3.3项目实施地点：湖南省怀化市。1.3.4服务期：2024年10月23日至2025年10月31日。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。1.4本项目设置最高投标限价。最高投标限价为：农村装维安装维护服务业务外包项目管理费50元/人/月（含税）、增值税附加税率不超过0.72%。，小微ICT项目含税管理费3%（含税）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。2.投标人资格要求 2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构；2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经会计师事务所审计的2023年度财务审计报告复印件或投标文件递交截止日期前 6个月内投标人开户银行出具的资信证明);2.3投标人须具备类似业绩（自2021年1月01日起至本项目招标公告发出之前，以合同签订时间为准），提供类似业绩合同复印件1份（附合同关键页：项目名称、双方签字盖章、合同金额），并加盖投标人企业公章；2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）招标或者未划分分包（标包）的同一项目招标。2.5法律法规规定的其他要求。2.6本项目不接受联合体投标。2.7投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）被依法暂停或取消投标资格的；（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（5）在最近三年内（自2021年7月1日起）[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；（6）在最近五年内（自2019年7月1日起）[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（7）在最近五年内（自2019年7月1日起）[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（11）为本招标项目的代建人；（12）为本招标项目的招标代理机构；（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；（16）【其他按照《中国电信投标人不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；】（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。4.招标文件的获取4.1招标文件获取时间：【2024年7月27日08时30分至2024年8月2日17时30分】（北京时间，下同）。4.2招标文件获取方式： 凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：4.2.1登录“【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。】5.投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：【2024年8月19日9时30分00秒（北京时间）】。4.15.2电子投标文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。】 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。5.4 出现以下情形之一时，【采购人/采购代理机构】不予接收投标文件：5.4.1电子投标文件逾期通过电子采购系统递交的；5.4.2未按照本公告要求获得本项目投标文件的。6.样品的递交6.1样品递交的时间、地点： / 。7.投标人注册7.1【中国电信阳光采购网】注册未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】7.3技术支撑联系方式服务热线：010-56107929 /010-56107880。服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）。ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布，其他媒介转载无效。9.联系及异议接收方式招 标 人：中国电信股份有限公司怀化分公司 地 址：湖南省怀化市人民南路48号中国电信怀化分公司联 系 人： 赵先生 电 话： 13337254444 采购代理机构：中通服项目管理咨询有限公司 地 址：湖南省长沙市远大二路236号天园研发楼12楼联 系 人：肖淑娟、刘慧 项目招标师：郑菁、陈志红、莫丽喜、曾素华、喻慧忠电 话：肖淑娟19374585888 电子邮件：31315265@qq.com开户银行：长沙银行建湘支行 账 号：8000 2499 7902 015开户名：中通服项目管理咨询有限公司异议接收邮箱：31315265@qq.com，登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“采购协同-异议处理-提出异议”模块提出。招标人：中国电信股份有限公司怀化分公司招标代理机构：中通服项目管理咨询有限公司2024年7月26日相关附件：招标公告.pdf招标文件售卖登记表.doc

【吉首污水处理厂次氯酸钠采购】询价公告 pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com 吉首污水处理厂次氯酸消毒药剂采购公开询价公告 请有意参与吉首污水处理厂次氯酸消毒药剂采购事宜相关供应商，于2024年7月25日 17时30分（北京时间）后提 交响应文件，并于2024年7月30日17时前截止。 一、项目基本情况 项目编号：XXSC-2024-0719-001 项目名称：次氯酸消毒药剂采购 采购方式：公开询价 最高限价：114000元 采购需求：吉首污水处理厂采购用于出水消毒的次氯酸（液态）消毒药剂120吨。送货按小量多次方式 送至吉首污水处理厂；单次最大运输量不低于10吨，本次采购招标我公司不承诺最低使用量，也不接受 任何基于用量的价格调整。双方签订合同后结算按照实际送达量定期（月、季）结算。双方合同签订后 按合同约定价格结算，中途不再接受价格议价。本次询价以最高限价为限，高于该价格视为无效投标。 合同履行期限：以签订合同时约定为准。 二、申请人的资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 提供下列材料：（1）供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任的供应商，供应商须提供合格 的营业执照副本；提供法定代表人授权委托书原件、授权人及被授权人身份证复印件；不具备法人资格的分公司或 支公司来询价，除需提供具有法人资格的总公司的授权书外，总公司也须符合《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条之规定并提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关材料。（2）财务状况报告（供应商是法人的， 提供询价前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在询价前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他 组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在询价前6个月内银行出具的资信证明）的相关材料复印件。 （3）询价前6个月内任一个月依法缴纳税收（纳税发票、银行纳税转账凭证、税务局出具的纳税证明，提供任一种 均可, 若为委托第三方缴纳的还须提供第三方委托证明）的相关材料复印件。（4）询价前6个月内任一个月社会保障 资金（社保缴纳发票、缴纳社保的银行转账凭证、社保局或税务局出具的???常缴纳社保证明，提供任一种均可, 若为 委托第三方缴纳的还须提供第三方委托证明）的相关材料复印件。（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 的证明材料（提供承诺函加盖供应商公章）。（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书 面声明（供应商必须提供自我书面申明加盖供应商公章）。 2. 落实采购政策需满足的资格要求：无 3. 本项目的特定资格要求：具备有效的营业执照，且符合本次采购经营范围。 三、获取采购文件 pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com 时间：2024年7月25日至 2024年7月30日，上午（9：00至11：00），下午（14：00至16：00）（北京时间，法 定节假日除外）。 地点：吉首污水处理厂（联系电话：禹卫华、13739046000） 方式：1、单位介绍信或法人授权书原件加盖单位公章，被介绍人或被授权人的身份证复印件加盖单位公章。 2、营 业执照复印件加盖公章。 四、响应文件提交 开始时间：2024年7月25日 17点30分（北京时间） 截止时间：2024年7月30日 17点00分（北京时间） 地点：吉首污水处理厂（联系电话：禹卫华、13739046000） 五、开标时间 时间：2024年7月31日 10点00分（北京时间） 地点：吉首污水处理厂（联系电话：禹卫华、13739046000） 六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、其他补充事宜 实际采购金额以采购发生为准。 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 1. 采购人信息 名 称：湘西自治州首创水务有限责任公司 地址：湖南省吉首市乾州新区小庄村 联系方式：禹卫华 13739046000 2. 项目联系方式 项目联系人：禹卫华 电 话：13739046000 湘西自治州首创水务有限责任公司 二零二四年七月二十三日

【吉首污水处理厂厂区大门维修改造】询价公告 pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com 吉首污水处理厂厂区大门维修公开询价公告 请参与吉首污水处理厂吉首污水处理厂厂区大门维修事宜相关供应商，于2024年7月23日 17时30分（北京时间） 后提交响应文件，并于2024年7月25日17时前截止。 一、项目基本情况 项目编号：XXSC-2024-0715-002 项目名称：吉首污水处理厂厂区大门维修 采购方式：公开询价 采购需求：吉首污水处理厂厂区大门维修 合同履行期限：以签订合同时约定为准。 二、申请人的资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 提供下列材料：（1）供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任的供应商，供应商须提供合格 的营业执照副本；提供法定代表人授权委托书原件、授权人及被授权人身份证复印件；不具备法人资格的分公司或 支公司来询价，除需提供具有法人资格的总公司的授权书外，总公司也须符合《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条之规定并提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关材料。（2）财务状况报告（供应商是法人的， 提供询价前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在询价前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他 组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在询价前6个月内银行出具的资信证明）的相关材料复印件。 （3）询价前6个月内任一个月依法缴纳税收（纳税发票、银行纳税转账凭证、税务局出具的纳税证明，提供任一种 均可, 若为委托第三方缴纳的还须提供第三方委托证明）的相关材料复印件。（4）询价前6个月内任一个月社会保障 资金（社保缴纳发票、缴纳社保的银行转账凭证、社保局或税务局出具的正常缴纳社保证明，提供任一种均可, 若为 委托第三方缴纳的还须提供第三方委托证明）的相关材料复印件。（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 的证明材料（提供承诺函加盖供应商公章）。（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书 面声明（供应商必须提供自我书面申明加盖供应商公章）。 2. 落实采购政策需满足的资格要求：无 3. 本项目的特定资格??求：具备有效的营业执照，且符合本次采购经营范围。 ? 三、获取采购文件 时间：2024年7月23日至 2024年7月25日，上午（9：00至11：00），下午（14：00至16：00）（北京时间，法 定节假日除外）。 地点：吉首污水处理厂（联系电话：禹卫华、13739046000） pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com 方式：1、单位介绍信或法人授权书原件加盖单位公章，被介绍人或被授权人的身份证复印件加盖单位公章。 2、营 业执照复印件加盖公章。 四、响应文件提交 开始时间：2024年7月23日 17点30分（北京时间） 截止时间：2024年7月25日 17点00分（北京时间） 地点：吉首污水处理厂（联系电话：禹卫华、13739046000） 五、开标时间 时间：2024年7月26日 10点00分（北京时间） 地点：吉首污水处理厂（联系电话：禹卫华、13739046000） 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 实际采购金额以采购发生为准。 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 1. 采购人信息 名 称：湘西自治州首创水务有限责任公司 地址：湖南省吉首市乾州新区小庄村 联系方式：禹卫华 13739046000 2. 项目联系方式 项目联系人：禹卫华 电 话：13739046000 湘西自治州首创水务有限责任公司 二零二四年七月二十二日

【吉首污水处理厂厂区大门维修改造】废标公告 pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com 废标公告 标段编号： XXSC-20240715-002 标段名称： 吉首污水处理厂厂区大门维修改造 公示期：2024年07月27日 10:57:00（北???时间）至2024年07月28日 10:57:00（北京时间） ?年?月?日（北京时间）??

中国电信股份有限公司怀化分公司2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包及小微ICT项目招标公告招标公告本招标项目为中国电信股份有限公司怀化分公司2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包及小微ICT项目（项目编号：ZTFZB1-20240307），招标人为中国电信股份有限公司怀化分公司，招标代理机构为中通服项目管理咨询有限公司。项目资金已落实，具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）投标。1.项目概况与采购内容1.1项目概况：中国电信股份有限公司怀化分公司2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包及小微ICT项目。1.2项目预估总金额：人民币3385.04万元（含税），其中：农村装维安装维护服务业务外包总金额为2965.04万元（含税）、小微ICT项目总金额为420.00万元（含税）。1.3采购内容及分包划分情况：1.3.1采购内容：2024年-2025年农村装维安装维护服务业务外包：负责农村所代维区域内所有电信公众类电话、宽带、ITV、摄像头、智能组网等业务的装、拆、移、修工作；负责末梢线路、设备的日常维护、定期检修、规定的达标整治、WIFI检测、障碍修复及突发抢修工作，装维侧光衰整治等。2024年-2025年小微ICT项目：视联网服务、有线无线（WLAN）组网服务、网络维护服务、机房优化服务、智能组网、综合布线、内网优化整治、机房搬迁、户外破路、立杆、弱电箱等技术服务。具体内容详见第五章 技术规范书。1.3.2分包划分情况：本项目不划分分包，选取一名中标人：1.3.3项目实施地点：湖南省怀化市。1.3.4服务期：2024年10月23日至2025年10月31日。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。1.4本项目设置最高投标限价。最高投标限价为：农村装维安装维护服务业务外包项目管理费50元/人/月（含税）、增值税附加税率不超过0.72%。，小微ICT项目含税管理费3%（含税）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。2.投标人资格要求 2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构；2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经会计师事务所审计的2023年度财务审计报告复印件或投标文件递交截止日期前 6个月内投标人开户银行出具的资信证明);2.3投标人须具备类似业绩（自2021年1月01日起至本项目招标公告发出之前，以合同签订时间为准），提供类似业绩合同复印件1份（附合同关键页：项目名称、双方签字盖章、合同金额），并加盖投标人企业公章；2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）招标或者未划分分包（标包）的同一项目招标。2.5法律法规规定的其他要求。2.6本项目不接受联合体投标。2.7投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）被依法暂停或取消投标资格的；（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（5）在最近三年内（自2021年7月1日起）[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；（6）在最近五年内（自2019年7月1日起）[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（7）在最近五年内（自2019年7月1日起）[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（11）为本招标项目的代建人；（12）为本招标项目的招标代理机构；（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；（16）【其他按照《中国电信投标人不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；】（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。4.招标文件的获取4.1招标文件获取时间：【2024年7月27日08时30分至2024年8月2日17时30分】（北京时间，下同）。4.2招标文件获取方式： 凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：4.2.1登录“【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。】5.投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：【2024年8月19日14时30分00秒（北京时间）】。4.15.2电子投标文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。】 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。5.4 出现以下情形之一时，【采购人/采购代理机构】不予接收投标文件：5.4.1电子投标文件逾期通过电子采购系统递交的；5.4.2未按照本公告要求获得本项目投标文件的。6.样品的递交6.1样品递交的时间、地点： / 。7.投标人注册7.1【中国电信阳光采购网】注册未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】7.3技术支撑联系方式服务热线：010-56107929 /010-56107880。服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）。ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布，其他媒介转载无效。9.联系及异议接收方式招 标 人：中国电信股份有限公司怀化分公司 地 址：湖南省怀化市人民南路48号中国电信怀化分公司联 系 人： 赵先生 电 话： 13337254444 采购代理机构：中通服项目管理咨询有限公司 地 址：湖南省长沙市远大二路236号天园研发楼12楼联 系 人：肖淑娟、刘慧 项目招标师：郑菁、陈志红、莫丽喜、曾素华、喻慧忠电 话：肖淑娟19374585888 电子邮件：31315265@qq.com开户银行：长沙银行建湘支行 账 号：8000 2499 7902 015开户名：中通服项目管理咨询有限公司异议接收邮箱：31315265@qq.com，登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“采购协同-异议处理-提出异议”模块提出。招标人：中国电信股份有限公司怀化分公司招标代理机构：中通服项目管理咨询有限公司2024年7月26日相关附件：招标公告.pdf招标文件售卖登记表.doc

永兴县东方花园片老旧小区配套基础设施改造EPC项目中标候选人公示

新宁县X146线钟氏油茶专业合作社油茶产业园连接路（资源产业路）（一标段K11+200-K18+900）中标结果公告

【二氧化氯AB剂（石牌片区、梨园水厂）】中标结果公示 pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com 二氧化氯AB剂（石牌片区、梨园水厂） 1. 采??条件和方法 1.1 采购条件 二氧化氯AB剂（石牌片区、梨园水厂） 已具备采购条件，经 龙山首创股份有限公司 批准，现邀请贵单位参加本 □货物 项目采购活 动。 1.2 采购方法 □招标采购 □询比价采购 □谈判采购 □磋商采购 □单一来源采购 2. 采购内容和范围 本项目采购内容和范围：2024年 石牌片区、梨园水厂 需采购1000组二氧化氯AB剂。 项目□交货期 为15天。 □交货地点 位于龙山首创。 □货物质量标准或主要技术性能指标 如下：国标 □联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。 □其他___________________________________________________________________。

湖南省湘南监狱湘南监狱2024年度罪犯药品和医疗器械采购谈判成交公告 湘南监狱2024年度罪犯药品和医疗器械采购中标（成交）公告 公告日期：2024年7月26日 湖南省湘南监狱的湘南监狱2024年度罪犯药品和医疗器械采购竞争性谈判采购项目于2024年07月16日结束，现将中标（成交）结果公告如下： 一、采购项目名称、编号 采购项目名称：湘南监狱2024年度罪犯药品和医疗器械采购 政府采购计划编号：湘财采计[2024]001885号 代理机构名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 采购项目编号：2933-20240704-875 预算金额：1,600,000.00 元 采购项目内容与数量： 包号 品目分类 标的名称 简要技术要求 数量 1 A07026699-其他生物制剂 湘南监狱2024年度罪犯药品和医疗器械采购 详见采购需求 3400 二、供应商来源 邀请供应商的情况 1、供应商产生方式：（√）公告邀请 （ ）供应商库抽取 （ ）采购人、专家推荐 三、谈判情况 包名：1： 供应商信息 最终报价 评审结果 衡阳瑞源药业有限公司 1,528,399.50 第一成交候选人 湖南医药集团有限公司 1,543,593.60 第二成交候选人 湖南万汇医药物流有限公司 1,567,079.40 第三成交候选人 衡阳市同德祥医药有限公司 1,571,609.90 / 四、中标（成交）供应商及主要标的信息 包号供货明细 1 中标供应商衡阳瑞源药业有限公司 成交金额1,528,399.50 联系方式 联系人：李平 电话：0734-8161558 地址：湖南省衡阳市蒸湘区 企业类型 中型企业 货物名称 品牌 规格型号 数量 单价 湘南监狱2024年度罪犯药品和医疗器械采购 详见响应文件 详见采购需求 3400 449.5293 代理服务费收取方式：采购人支付代理服务费 收费标准：按标准收费 代理服务费总金额：13319 元 五、谈判小组成员名单 评审小组职务 姓名 产生方式 参与过程 备注 小组组长 何青 随机抽取 全过程 小组组员 丁惠萍 随机抽取 全过程 小组组员 王武蓉 随机抽取 全过程 注：产生方式注明是随机抽取或自行选定；参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 六、质疑 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的，请于此公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、采购项目联系人姓名和电话 1、采购项目 联系人姓名：吴安利 电 话：0731-28537291 2、采购人 名 称：湖南省湘南监狱 地 址：湖南省耒阳市振兴南路890号 联系人：李湘纯 电 话：0734-4375122 邮 编：/ 电子邮箱：/ 3、采购代理机构 名 称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 地 址：湖南省长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南商务中心二楼 联系人：吴安利、黄光照、李泽鑫 电 话：13974976829 邮 编：410016 电子邮箱：0731-28537291 附件下载： 成交明细(1)(1).docx 报价明细清单(1).xls

临武县水东镇西山村2022年省级美丽乡村建设工程公告预览 临武县水东镇西山村2022年省级美丽乡村建设工程竞争性磋商成交公告公告日期:2024年07月26日临武县水东镇西山村2022年省级美丽乡村建设工程（第二次）于2024年7月25日结束，现将成交结果公告如下：一、采购项目名称：临武县水东镇西山村2022年省级美丽乡村建设工程（第二次）预算金额：￥1832001.36元二、政府采购计划编号：临财采计【2024】058号 采购代理机构编号：TJGJ-LW2024-CG006三、邀请供应商的情况1.供应商产生方式：公告征集四、参与磋商情况序号供应商名称最终报价（元）得分评审结果1湖南中览建设有限公司￥1816000.0097第一中标候选人2郴州旺鹏建设有限公司￥1821009.3551.64第二中标候选人3湖南浩庆铭建设有限公司￥1827788.0049.93第三中标候选人五、成交供应商名称、地址和成交金额成交供应商名称：湖南中览建设有限公司地 址：湖南省郴州市汝城县卢阳大道钓鱼台小区中标（成交）金额：人民币壹佰捌拾壹万陆仟元整（￥：1816000.00元）六、主要标的信息工程类名称：临武县水东镇西山村2022年省级美丽乡村建设工程（第二次）；工期：60日历天。（具体以签订合同为准）质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。七、磋商小组成员名单谈判小组职务姓名产生方式参与过程组长李敏抽取全过程成员陈众抽取全过程成员欧阳虹抽取全过程八、代理服务收费标准及金额：按合同约定执行。九、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式1、采购人信息（1）名 称：临武县水东镇人民政府（2）地 址：郴州市临武县水东镇水东中心小学附近 （3）联系人：陈先生 （4）电 话：15386352688 2、采购代理机构信息（1）名称：天鉴国际工程管理有限公司（2）地址：临武县官山北路财政局门口芙蓉兴盛4楼（3）联系人：陈汉清0735-6327989/17718952512 十、本公告期限1个工作日。自发布之日起7个工作日内，参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日 附件下载： 美丽乡村附件.rar

石峰区田心、学林片区城镇老旧小区改造项目(芙蓉小区、汽齿生活区、华旗分社)公告预览 石峰区田心、学林片区城镇老旧小区改造项目(芙蓉小区、汽齿生活区、华旗分社)竞争性磋商邀请公告公告日期:2024年07月26日株洲市石峰区住房和城乡建设局的石峰区田心、学林片区城镇老旧小区改造项目(芙蓉小区、汽齿生活区、华旗分社)（采购计划编号：株石财采计[2024]000033号；委托代理编号: SZQL-ZZCG-24034）进行竞争性磋商，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。一、采购项目基本信息1、采购项目名称：石峰区田心、学林片区城镇老旧小区改造项目(芙蓉小区、汽齿生活区、华旗分社)2、政府采购计划编号：株石财采计[2024]000033号 3、委托代理编号：SZQL-ZZCG-240344、采购项目预算：2959746.07元（）支持预付款，预付比例： / %；5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业6、评标方法：（√）综合评分法 （ ）最低评标价法7、合同定价方式：（ ）固定总价 （√）固定单价 （ ）成本补偿 （ ）绩效激励8、合同履行期限：210日历天（自开工之日起）9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：（）投标保证金：采购项目预算的 / %；（）履约保证金：中标金额的 / %；（ ）预付款保证金：预付款的 / %；（√）质量保证金：合同金额的 3 %。二、采购人的采购需求包名称最高限价（元）标的名称简要技术要求数量标的预算（元）节能产品进口产品包12959746.07石峰区田心、学林片区城镇老旧小区改造项目(芙蓉小区、汽齿生活区、华旗分社)详见采购需求12959746.07（ ）（ ） 说明：1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。三、采购项目需落实的政府采购政策：1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。四、投标人的资格要求：1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（√）专门面向：（√）中小企业 （√）小微企业 （ ）监狱企业 （ ）福利性单位。（ ）强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。3、采购项目的特定资格条件：① 具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上的企业资质，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须具有入湘施工登记证（处于有效期内）或按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）；②拟任项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师及有效的安生生产考核合格证，注册建造师证、安全生产考核合格证上所注明的单位必须与投标人名称保持一致，否则视为无效响应；③拟任技术负责人具有建筑工程类相关专业助理工程师及以上职称；④本项目施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建﹝2020﹞208号文规定的最低配备标准，施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书，专职安全员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。本采购项目施工项目部关键岗位人员最低配备不得少于4人，其中项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人（可由技术负责人兼任）、质量员不少于1人、专职安全员不少于1人（须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员；当专职安全员为1人时，须为综合类；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类或综合类）。⑤施工项目部关键岗位人员必须是投标单位在职人员，年龄不超过60周岁，且无在建工程，需提供无在建工程承诺书原件。⑥本项目为专门面向中小（微）企业采购，提供中小企业声明函及《政府采购供应商资格承诺函》。（本项目所属行业为“建筑业”，其中供应商企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行），具体中小企业声明函详见采购文件格式要求。4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。7、联合体投标。本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件： / 。8、履约担保8.1履约担保金额：成交金额比最高投标限价的降价幅度不超过10%的，履约担保金额为成交合同金额的10%；成交金额比最高投标限价的降价幅度超过10%的，履约担保金额为成交合同金额的10%加上最高投标限价与成交合同金额差额部分的50%。8.2履约担保的形式：（1）履约担保金额为成交金额10%的，采用银行保函。（2）履约担保金额超过成交金额10%的，成交金额的10%应以银行保函形式提交，超过10%部分可以采用银行保函或现金的形式提交。（3）银行保函应是投标人注册地或项目所在地的银行出具的保函。（4）担保责任期至对应工程竣工（达到验收要求）之日终止，且在项目竣工前不可撤销、不可转让、见索即付。8.3履约担保提交的期限：自中标人接获成交通知书后7个工作日内。投标人在收到成交通知书后，超过期限未提供履约保函的，取消其成交资格，依据法律法规和《株洲市政府性投资工程招投标操作办法》（株政办发〔2024〕2号）第五十九条规定进行处理处罚。8.4履约担保机构不按建设单位依约提出的索赔时限履行担保赔偿责任的，建设单位将及时通过诉讼追偿并采取相应诉讼保全措施，依法落实履约担保责任。8.5履约担保的使用和违约责任：（1）承包人应当自收到总监理工程师发出的开工令之日起15日内开工，非不可抗力原因不按时开工的，发包人有权单方面解除施工合同，承包人必须在收到合同解除通知书后10日内无条件退场，其全部履约担保资金不予退还，造成的一切损失均由承包人承担。（2）承包人应按关键节点工期和总工期要求完成工程建设，如出现不合格工程应立即返工，返工耽误的工期和费用由承包人负责。承包人工期违约超过关键节点工期的按合同约定罚处工期违约金，其中超过关键节点工期10日内每延迟一天按履约担保金额的0.5%计取；工期违约累计达10至20日的按每延迟一天按履约担保金额的1%计取；工期违约累计超过20日的每延迟一天按履约担保金额的2%计取；工期违约累计超过30日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，全部履约担保金不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程的工程量按合同约定的价格和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人已完成工程的质量缺陷责任。承包人违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。（3）承包人关键节点工期或总工期违约超期在20日以内的，发包人不在工程进度款中扣划违约金，也不动用履约保函；工期违约超过20日的，发包人将根据合同约定动用履约保函扣划承包人应付的违约金。承包人积极组织工程施工并按合同约定工期完成了全部工程并达到竣工验收要求的，不计违约金，过程中扣划的违约金全额退还给承包人。因建设单位责任延误工期的，需进行工期延误签证，不计算在承包人延期内。（4）如承包人在合同履行过程中有其他违约行为，发包人有权根据工程合同约定从履约保函中扣除承包人应付的违约金，若保函金额不足赔偿违约金，不足部分发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣除。若因建设单位原因导致工期延误超过总工期，且建设单位应付工程款超过保函额度的，可以协商提前退回保函，由欠付工程款中与保函同等额度的资金为后期承包单位履约进行担保。五、获取磋商文件的时间、地点及方式有意参加投标者，于2024年7月29日至2024年8月2日，全天，在（湖南省株洲市政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=zzs）和株洲市公共资源交易平台（网址：http://www.zzzyjy.cn））获取招标文件。（ ）本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://www.zzzyjy.cn 获取电子版招标文件。（ ）本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。六、投标截止时间、开标时间及地点1、提交投标文件的截止时间：2024年8月8日09时00分（北京时间）；2、投标地点：株洲市公共资源交易中心（株洲市牛家牌路111号）六楼开标室（详见电子指示屏）3、开标时间：2024年8月8日09时00分（北京时间）。4、开标地点：株洲市公共资源交易中心（株洲市牛家牌路111号）六楼开标室（详见电子指示屏）七、公告期限：1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。八、询问及质疑：1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。九、投标说明1、本公告选项：（√）表示选择，（ ）表示未选择。2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。十、采购项目联系人姓名和电话1、联系人姓名：刘舟行2、电话：13397336946十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法1、采购人信息（1）名 称：株洲市石峰区住房和城乡建设局（2）地 址： 株洲市石峰区铜藕路170号（3）联系人： 文升明（4）电 话：15292195657（5）邮 编：412000（6）电子邮箱： / 2、采购代理机构信息（1）名 称：深圳群伦项目管理有限公司（2）地 址：株洲市天元区株洲大道955号中国石化大厦13楼（3）联系人：刘舟行、王春梅、郭亚虎（4）电 话：13397336946、15387333741（5）邮 编：412000（6）电子邮箱：398884996@qq.com 此竞争性磋商公告的公告期限为3个工作日 附件下载： 磋商文件、工程量清单（田心、学林片区老旧小区改造）.zip

光大天易环保能源（湘潭）有限公司2024年8月化验室物资成交结果公示 光 大 天 易 环 保 能 源 （ 湘 潭 ） 有 限 公 司 2 0 2 4 年 8 月 化 验 室 物 资 成 交 结 果 公 示 光 大 天 易 环 保 能 源 （ 湘 潭 ） 有 限 公 司 2 0 2 4 年 8 月 化 验 室 物 资 （ 项 目 编 号 ： H B N Y - G X - 2 0 2 4 - 9 2 1 0 ） 评 标 工 作 已 经 结 束 ， 现 对 中 标 结 果 予 以 公 示 ： 一 、 成 交 方 信 息 成 交 方 ： 山 东 利 荣 泰 环 保 科 技 有 限 公 司 ； 二 、 其 他 请 成 交 方 按 招 标 文 件 要 求 登 录 光 大 环 境 招 标 采 购 电 子 交 易 平 台 ( h t t p s : / / z c p t . c e b e n v i r o n m e n t . c o m . c n / ) ， 查 看 并 下 载 中 标 通 知 书 。 三 、 联 系 方 式 招 标 人 / 采 购 人 ： 光 大 天 易 环 保 能 源 （ 湘 潭 ） 有 限 公 司 联 系 人 ： 刘 宇 电 话 ： 1 3 7 8 7 2 8 8 8 3 1 招 标 代 理 机 构 ： / 联 系 人 ： / 电 话 ： / 日 期 ： 2 0 2 4 年 0 7 月 2 6 日

光大天易环保能源（湘潭）有限公司湘潭项目评标室布线服务成交结果公示 光 大 天 易 环 ?? 能 源 （ 湘 潭 ） 有 限 公 司 湘 潭 项 目 评 标 室 布 线 服 务 成 交 结 果 公 示 光 大 天 易 环 保 能 源 （ 湘 潭 ） 有 限 公 司 湘 潭 项 目 评 标 室 布 线 服 务 （ 项 目 编 号 ： H B N Y - G X - 2 0 2 4 - 9 5 0 2 ） 评 标 工 作 已 经 结 束 ， 现 对 中 标 结 果 予 以 公 示 ： 一 、 成 交 方 信 息 成 交 方 ： 湘 潭 天 煜 电 子 科 技 有 限 公 司 ； 二 、 其 他 请 成 交 方 按 招 标 文 件 要 求 登 录 光 大 环 境 招 标 采 购 电 子 交 易 平 台 ( h t t p s : / / z c p t . c e b e n v i r o n m e n t . c o m . c n / ) ， 查 看 并 下 载 中 标 通 知 书 。 三 、 联 系 方 式 招 标 人 / 采 购 人 ： 光 大 天 易 环 保 能 源 （ 湘 潭 ） 有 限 公 司 联 系 人 ： 刘 ??? 电 话 ： 1 3 7 8 7 2 8 8 8 3 1 招 标 代 理 机 构 ： / 联 系 人 ： / 电 话 ： / 日 期 ： 2 0 2 4 年 0 7 月 2 6 日

中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目（施工）中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目（施工）第1次答疑澄清中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目（施工）澄清答疑回复公告各潜在投标人：公诚管理咨询有限公司受中央储备粮郴州直属库有限公司的委托，对中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目（施工）进行公开招标，项目于2024年07月18日发布了招标公告，为便于各投标人对中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目（施工）招标文件中的相关问题的理解，现将相关内容明确如下：第一部分：招标文件第一章招标公告、第二章投标人须知前附表、第三章评分办法相关问题问题1、公告业绩要求：类似工程业绩相关信息可以在相关平台查询并由投标人提供查询截图（如中标候选人公示或中标公告等），招标文件商务评分中类似业绩要求： 该类似工程业绩相关信息可以在相关发布平台查询并由投标人提供查询截图（如中标候选人公示或中标公告等），并体现其作为承包人或项目经理的查询截图。 请问提供类似业绩在全国建筑市场监管公共服务平台上的截图，截图体现投标人作为施工企业或施工企业项目经理的信息，是否予以认可？回复：予以认可。问题2、①2024年7月18日在湖南省公共资源交易中心网站收到《中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目施工》的招标公告及相关资料，经查实该项目企业业绩加分中要求：近三年投标人完成过质量合格的单项合同仓容在12.6万吨（含）或17.64万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等）工程施工业绩的，每提供一个得25分，本项最高得50分。该条件全国范围内仅有一家：XX公司，满足加满分条件，大部分企业近五年只有一个业绩，具有明显的排斥性、歧视性条款，竞争不充分指向性太强，与《湖南省人民政府关于持续打造“三化”一流营商环境的实施意见》不相符，现提出质疑，请慎重对待。建议该类项目放开条件壁垒，业绩竣工时间放宽至近五年，业绩数量要求仅1个，让更多竞争单位在建造技术，建仓水平，管理能力等方面引领行业发展，营造公平公开公正的投标氛围。②2024年7月18日在湖南省公共资源交易中心网站查到《中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目施工》的招标公告及相关资料，该项目招标文件第三章评标办法中商务评分标准中类似工程业绩占商务评分标准中的50分，该项具体要求为：近三年投标人完成过质量合格的单项合同仓容在12.6万吨（含）或17.64 万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等）工程施工业绩的，每提供一个得 25 分，本项最高得50分。根据我公司了解，在施工业绩中建设规模在17.64 万立方米（含）及以上的立筒仓、煤仓、水泥仓等钢筋混凝土封闭型筒仓工程竣工时间多为三年以上；12.6万吨（含）及以上粮食浅圆仓三年内竣工的项目较少，且大部分单独的分散在各个施工企业。目前满足两个此类似工程业绩条件的施工企业全国范围内极少。如果按此条款中业绩要求近三年竣工设置，筒仓、煤仓、水泥仓等采用相似工艺施工的钢筋混凝土封闭型筒仓工程绝大部分不符合业绩条件，势必造成其它企业缺失可竞争性。违反《中华人民共和国招标投标法》中第十八条招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。我公司参考同类型项目类似工程业绩条款中的考核期限，建议将本项目类似工程业绩条款中原考核期限自投标截止时间前36个月内，调整为自投标截止时间前60个月内。让更多有相似施工经验的企业参与到此次竞争中，营造更为公平公正的投标氛围。③本项目体量不大，也不属于国家或市级重点项目，招标文件绞尽脑汁设置了诸多加分项，明显是为某单位量身定制，为营造更好的投标环境，体现公平公开公正的原则，建议取消类似工程业绩加分项和项目经理业绩加分项，让更多的单位参与进来，维持市场良好发展。回复：招标文件第一章招标公告3.投标人资格要求（3）业绩要求：投标截止时间前36个月内(1095 天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准)，至少承担过一项仓容在9万吨（含）或12.6万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等），需同时提供：施工合同关键页（须体现项目规模，如无法体现项目规模须补充提供项目的其他证明材料或图纸等）、中标通知书及竣工验收证明原件的扫描件。修改为：投标截止时间前36个月内(1095 天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准)，至少承担过一项仓容在5万吨（含）或7万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等），需同时提供：施工合同关键页（须体现项目规模，如无法体现项目规模须补充提供项目的其他证明材料或图纸等）、中标通知书（招标项目提供）及竣工验收证明原件的扫描件。招标文件第三章评标办法（综合评估法Ⅱ）商务评分标准类似工程业绩和项目经理业绩 类似工程业绩(50分） 投标人完成过质量合格的单项合同仓容在12.6万吨（含）或17.64万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等）工程施工业绩的，每提供一个得25分，本项最高得50分。 ......（3）考核依据：施工合同关键页（须体现项目规模，如无法体现项目规模须补充提供项目的其他证明材料或图纸等）、中标通知书及竣工验收证明原件的扫描件。 修改为： 投标人完成过质量合格的单项合同仓容在7万吨（含）或9.8万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等）工程施工业绩的，每提供一个得25分，本项最高得50分。 ......（3）考核依据：施工合同关键页（须体现项目规模，如无法体现项目规模须补充提供项目的其他证明材料或图纸等）、中标通知书（招标项目提交）及竣工验收证明原件的扫描件。 项目经理业绩（18分） 拟派驻项目经理完成过质量合格的单项合同仓容在12.6万吨（含）或17.64万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等），得18分。 修改为： 拟派驻项目经理完成过质量合格的单项合同仓容在7万吨（含）或9.8万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等），得18分。 问题3、企业业绩资格项、业绩加分项及项目经理业绩是否可以用同一个业绩？ 回复：可以。问题4、①企业资格项业绩、加分项业绩及项目经理业绩中“类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准)”，而考核依据：竣工验收证明原件的扫描件，请明确是否可以提供竣工验收证明相关资料即可。②竣工验收资料、合同和中标通知书等任一考核依据上标明的项目经理超过一个的，仅对排序第一的项目经理计分。投标人提供的类似工程业绩不符合上述规定，以及类似工程业绩考核依据未标明项目经理的，涉及投标人资格条件时，应当认定该投标人资格条件不符合招标文件要求，否决其投标；涉及评审加分时，投标人、拟任项目经理类似工程业绩不予计分。 请明确是否项目经理业绩资料中竣工验收资料有体现项目经理名字即可为符合业绩资料，其他资料及网查作为业绩的辅助资料即可。③企业业绩资料及项目经理业绩资料中要求钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩中的封闭型需提供什么作为佐证。回复：①竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位盖章认可）。②按招标文件要求执行。③钢筋混凝土封闭型筒仓佐证包括但不限于设计图纸等有效证明材料。问题5、拟派人员是否高工证和一建等其他证书可以不为同一人。此次投标所有人员中标后是否均需进行备案押证？回复：第三章其他主要人员评分项中拟派团队人员（除项目经理）高工证和一建等其他证书可以不为同一人。此次投标所有人员中标后是否需进行备案押证按当地相关政策执行。问题6、在招标文件中第一章招标公告、第二章投标人须知前附表和第三章的评标办法，投标需要提供的人员均只提及项目经理、其他主要人员（包括高工、一建证及注安人员），但在招文P24对投标人的纪律要求和合同附件6承包人主要施工管理人员表中，人员要求各不一样。请问：在投标阶段，投标文件中仅提供第一章招标公告、第二章投标人须知前附表和第三章的评标办法要求的人员即可呢？回复：是的。问题7、类似工程业绩资料里面若不能直接体现容仓的具体容积，是否可以提供业主证明或者其他作证资料？回复：可以。问题8、类似工程业绩业绩查询截图是否可以提供施工许可证网页截图？回复：可以，截图需要体现项目相关信息。问题9.招标文件P12“投标人须知前附表”10.5“（4）1）投标人拟派项目经理（项目负责人）应具有与投标人单位签订半年内不少于3个月的劳动合同和社会养老保险关系证明”，根据《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条规定“合同法规劳动关系的证明材料有：缴纳社会保险费的记录”，社会保险参保证明已体现劳动关系，请问是否只需提供社会保险参保证明（企业养老）即可？回复：按招标文件要求执行。问题10、招标文件P18 3.5.2““近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件”，请问是否无需提供财务报表附注部分？回复：是的。问题11、招标文件第三章评标办法（综合评估法II）评标办法前附表中2.2.4（1）商务评分标准中的类似工程业绩中的“竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位盖章认可，下同）。”请问由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位五方盖章认可的“单位（子单位）竣工验收报告”是否符合要求？回复：符合。问题12、（二）信誉承诺函需附信用中国查询截图，信用中国查失信被执行人网站直接跳转至“中国执行信息公开网”是否附“中国执行信息公开网”截图即可？回复：可以问题13、招标文件P10第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项“投标保证金”中显示不要求提交，请明确是否按照该条款执行无需提供投标保证金。回复：需要提交，投标保证金的金额：伍拾万元人民币。问题14、招标文件P37页：拟派驻项目经理完成过质量合格的单项合同仓容在12.6万吨（含）或17.64万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等），得18分。全国范围内具备筒仓工程施工业绩的项目经理数量相对较少，要求项目经理需具备筒仓工程施工业绩会导致参与投标的投标人较少，不利于市场化竞争，且项目技术负责人对于项目施工管理的参与度同样较高。请问，招标文件中的“拟派驻项目经理完成过质量合格的单项合同仓容在12.6万吨（含）或17.64万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等），得18分。”是否可以修改为“拟派驻项目经理或项目技术负责人完成过质量合格的单项合同仓容在12.6万吨（含）或17.64万立方米（含）及以上钢筋混凝土封闭型筒仓工程的施工业绩（包含但不限于粮食浅圆仓、立筒仓、煤仓、水泥仓等），得18分。”？回复：按招标文件要求执行。问题15、招标文件P38页：投标人（以承建单位名义）获得鲁班奖或国家优质工程奖（不限制专业）每项得10分，最高得20分。以参建单位获得的奖项均不予计分，同一个项目获得多个奖项可累计计分。招标文件的评分因素应该是用于反映投标人综合实力的，针对同一项目获得多个奖项可累计计分，存在重复计分的情况，不能客观反映投标人综合实力。请问，针对同一个项目获得多个奖项是否应该不累计计分？回复：按招标文件要求执行。第二部分：招标控制价、清单、图纸、现场踏勘问题1、投标文件格式“七、已标价工程量清单 ①已标价工程量清单签字和（或）盖章要求：投标总价扉页、总说明和投标报价汇总表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。”请问未办理注册造价工程师签字或执业专用章电子CA锁的，投标总价扉页、总说明和投标报价汇总表能否是打印后由注册造价工程师签字并盖其执业专用章的扫描件？ ②人员社保可否为投标人单位非独立法人分支机构参保的社保缴纳记录证明？例如公司注册地为北京，人员社保为投标人单位非独立法人的湖南分公司为其缴纳的社保。回复：①可以。②人员社保可以为分公司购买，第三方机构代缴社保不予以认可。问题2、①请提供最高投标限价明细清单。②请提供电子招标清单文件③由于工程量较大，做标时间较紧，可否提供清单预算的软件版？④由于excel版招标清单太多，导入计价软件很容易出错，请问能否提供软件版招标清单？⑤Excel版工程量清单无法明确单项工程、单位工程顺序层级及分部分项层级，请问是否能提供软件版招标清单？⑥招标文件未明确已标价工程量清单需提供的报表，请明确已标价工程量清单需提供的报表。回复：招标文件附件已提供工程量清单，详见招标文件附件工程量Excel清单。问题3、本工程未提供工程项目汇总表和单项工程汇总表，投标文件中单位工程该如何排序？回复：排序如下： 工程名称：中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目 第1页/共3页 序号 单项工程名称 金额(元) 其中：(元) 绿色施工安全防护措施项目费 暂估价 1 浅圆仓（18个） 1.1 浅圆仓土石方工程 1.2 浅圆仓桩基工程 1.3 浅圆仓基础工程 1.4 浅圆仓建筑与装饰工程 1.5 浅圆仓外装饰工程 1.6 浅圆仓给排水工程 1.7 浅圆仓电气工程 1.8 浅圆仓消防水工程 2 工作塔、汽车接收站 2.1 工作塔、汽车接收站土石方工程 2.2 工作塔、汽车接收站桩基工程 2.3 工作塔、汽车接收站基础工程 2.4 工作塔、汽车接收站建筑与装饰工程 2.5 工作塔、汽车接收站外装饰工程 2.6 工作塔、汽车接收站给排水工程 2.7 工作塔、汽车接收站电气工程 2.8 工作塔、汽车接收站消防水工程 2.9 工作塔、汽车接收站消防电工程 2.10 工作塔、汽车接收站通风空调工程 2.11 工作塔、汽车接收站抗震支架工程 3 一站式服务中心 3.1 一站式服务中心土石方工程 3.2 一站式服务中心桩基工程 3.3 一站式服务中心建筑与装饰工程 3.4 一站式服务中心外装饰工程 3.5 一站式服务中心给排水工程 3.6 一站式服务中心电气工程 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 E.12： 建设项目招标控制价汇总表 工程名称：中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目 第2页/共3页 序号 单项工程名称 金额(元) 其中：(元) 绿色施工安全防护措施项目费 暂估价 3.7 一站式服务中心消防电工程 3.8 一站式服务中心通风空调工程 4 生产辅助用房 4.1 生产辅助用房建筑与装饰工程 4.2 生产辅助用房给排水工程 4.3 生产辅助用房电气工程 4.4 生产辅助用房消防水工程 4.5 生产辅助用房消防电工程 4.6 生产辅助用房通风空调工程 5 药品库 5.1 药品库建筑与装饰工程 5.2 药品库给排水工程 5.3 药品库电气工程 5.4 药品库消防电工程 5.5 药品库通风空调工程 6 雨水调蓄池 6.1 雨水调蓄池建筑与装饰工程 6.2 雨水调蓄池给排水工程 7 室外工程 7.1 机械土石方工程 7.2 道路工程 7.3 硬化工程 7.4 围墙工程 7.5 挡土墙工程 7.6 绿化工程 7.7 排水沟工程 7.8 室外给排水工程 7.9 室外电气工程 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 E.12： 建设项目招标控制价汇总表 工程名称：中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目 第3页/共3页 序号 单项工程名称 金额(元) 其中：(元) 绿色施工安全防护措施项目费 暂估价 7.10 室外弱电预埋工程 合 计 问题4、暂列金额和暂估价金额是否计入报价总价回复：是的。问题5、评标基准价是否包含暂列金额和暂估价金额回复：是的。问题6、招标清单中专业工程暂估价备注：“3.包括建筑安装、管理、税金和规费等全部费用”，请明确专业工程暂估价是否计取税金？回复：专业工程暂估价含税。问题7、本项目是否允许在施工现场设置办公室？甲方是否提供生活区、办公区搭建所需的场地？回复：施工现场允许设置办公场地。不提供生活区场地，但是项目地有建设生活区场地，需要中标单位自行协调。问题8、现场临水和临电接口位置及容量大小是多少。回复：现场临水接入管径110，临电接入已纳入总承包暂估价。问题9、本项目施工期间工地大门可否开设在东侧郴嘉路侧。回复：可以。问题10、招标文件中说明计划工期360日历天，清单编制说明中是约500日历天，请问本工程工期究竟是多少日历天？回复：360日历天。问题11、浅圆仓-建筑装饰单体中清单第93项不发火细石混凝土楼地面中特征5、 LC7.5轻骨料砼填充至砼保护层(0.65-厚度扣除其他层厚），16#建施图节点（一）（二）中为700厚c15砼填充层，3#建施图中地M6改中低3条1230mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层填至混凝土保护层(通风地槽构造详见详图,填充层厚度据实核算)，三者说法不同，请问以哪个为准？回复:以项目特征描述为准。问题12、浅圆仓-建筑装饰单体中清单第102项天棚抹灰参考建施20-⑦，请问是否缺少20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉面层？回复:天棚做法见做法表。问题13、浅圆仓-建筑装饰单体中清单第103项屋面1（平顶）特征4、内配A6@150双向钢筋，特征10、2mm厚高聚物改性沥青防水涂料，而3#建施图中屋A1改特征2中为内配φ14@150双向钢筋，特征8为2mm厚聚氨酯防水涂料，请问清单是否有误？回复:屋面1见做法表，特征4为A6@150。问题14、浅圆仓-建筑装饰单体中清单第104项屋面1（坡屋面）特征4、内配A6@150双向钢筋，3#建施图中屋A1改特征2中为内配φ14@150双向钢筋，请问清单是否有误？回复:屋面1见做法表，特征4为A6@150。问题15、浅圆仓-建筑装饰单体中清单第105项屋面刚性层（天沟）特征4、2mm厚高聚物改性沥青防水涂料，而19#建施图中节点1为2mm厚聚氨酯防水涂料，请问清单是否有误？回复:天沟屋面做法表按节点图。问题16、招标文件P238《中央储备粮郴州直属库有限公司仓储项目（暂列金、暂估价）响应表》“E26：专业工程/分部分项工程暂估价表”列中“涂料工程(29.4m以上)”项暂估合价为0元，但工程量Excel清单中并无该项，投标人填写此表时可否“E26：专业工程/分部分项工程暂估价表”列中填“0.00”，“对应工程量清单所在页码”列填“/”回复：可以问题17、招标文件P238《中央储备粮郴州直属库有限公司仓储项目（暂列金、暂估价）响应表》要求投标人填写“对应工程量清单所在页码”，该页码是指工程量清单整体编页，还是指具体表格下的页码（如浅圆仓建筑与装饰工程E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价表第1页）回复：工程量清单整体编页。第三部分：电子投标文件编制问题1、招标文件中第八章投标文件格式中有拟分包项目情况表，同时P174页，在第四章合同条款及格式中合同附件也有表格内容一致的拟分包工程清单，且描述规定在合同签订前明确。请问投标文件是否也和合同规定一致，拟分包项目情况表在投标阶段暂不提供，待合同签订前明确呢？回复：是的。问题2、招标文件P47 “施工组织设计（暗标）制作要求”中提到的各评审模块在系统中未看到，仅看到“施工组织设计（暗标）”一个评审模块。 “施工组织设计（暗标）”是否按照一个评审模块编制，生成连续页码。回复：是的。问题3、①技术标施工组织设计（暗标）页面格式采用A3还是A4。如采用A4，文档中附图较大是否可以插入A3页面。②招标文件中要求技术标为暗标，仅要求标书内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容。请问暗标格式有无具体要求，如字体大小，图片形式（彩色还是黑白），页面版式（A3/A4）？回复：暗标页面格式无具体要求，编制页面版式系统支持即可。问题4、本项目施工组织设计为暗标，暗标格式是否不识别出单位信息即可？可否采用彩图？回复：投标文件的“技术投标文件（施工组织设计）暗标”内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容，可用彩图。问题5、①能否用广联达软件编制投标文件？②请问投标文件格式是否以软件版导出的格式为准？③.招标清单编制使用的造价软件为“智多星”，投标清单编制是否也需要使用“智多星”软件？是否可以使用其他造价软件例如“广联达”进行编制？若可以使用其他造价软件，不同软件导出报表存在一定差异，已标价工程量清单报表格式是否不做强制要求软件导出格式即可？④、由于投标单位使用的当地入围合格造价软件不一定与标底单位使用的相一致，故会造成导出的正规报表与工程量清单表格格式有出入，请问工程量清单表格格式是否仅作参考，不作为限制性投标格式？⑤广联达软件导出的表格样式与招标清单不一致，比如分部分项表格、总价措施清单等，请问是否会废标？回复：对编制投标文件软件不做要求。导出的已标价工程量清单报表格式无强制要求。问题6、招标文件未明确项目编号，请问是否为招标公告内的项目代码：2020-431002-59-03-018537？招标文件未明确标段，请问是否可以填写“/”？回复：招标编号：HNSJ-202407GY-235001001，标段可以填写“/”。问题7、招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.4.2项的规定，本项目不接受联合体投标，是否仅保留标题，正文处写“无”？回复：可以。问题9、招标文件第225页提到的《主要材料设备参考品牌明细表》，在投标阶段是否需要做何种方式的响应报价？回复：投标阶段响应不偏离即可。 本项目投标文件递交的截止时间（投标截止时间）、开标时间（投标保证金递交截止时间）：2024年08月08日09:00:00。现修改为：2024年08月19日09:00:00。本次澄清公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容作相应修改，招标文件其他内容不变。如本公告内容与招标文件其他内容有冲突，以本公告内容为准。招标人：中央储备粮郴州直属库有限公司地址：湖南省郴州市联系人：黄科长（13997356293）电子邮件：/招标代理机构：公诚管理咨询有限公司地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道297号项目负责人：甘时、罗杰电话：18821903636电子邮件：18821903636@139.com2024年07月25日

光大现代环保能源（湘阴）有限公司电仪备件询价公告 光 大 现 代 环 保 能 源 （ 湘 阴 ） 有 限 公 司 电 仪 备 件 采 购 （ 项 目 编 号 ： H B N Y - G X - 2 0 2 4 - 9 5 0 8 ） 询 价 文 件 采 购 人 ： 光 大 现 代 环 保 能 源 （ 湘 阴 ） 有 限 公 司 （ 盖 章 ） 2 0 2 4 年 0 7 月 2 9 日 - 3 - 第 一 章 询 价 公 告 光 大 现 代 环 保 能 源 （ 湘 阴 ） 有 限 公 司 因 建 设 / 经 营 需 要 ， 现 对 光 大 现 代 环 保 能 源 （ 湘 阴 ） 有 限 公 司 电 仪 备 件 进 行 询 价 采 购 ， 欢 迎 符 合 资 格 条 件 的 供 应 商 参 与 报 价 ， 具 体 公 告 事 宜 如 下 ： 一 、 采 购 项 目 编 号 ： H B N Y - G X - 2 0 2 4 - 9 5 0 8 二 、 采 购 项 目 名 称 ： 光 大 现 代 环 保 能 源 （ 湘 阴 ） 有 限 公 司 电 仪 备 件 三 、 采 购 方 式 ： 公 开 询 价 采 购 四 、 采 购 内 容 ： 电 仪 备 件 五 、 询 价 文 件 的 获 取 ： 响 应 人 收 到 本 公 告 后 ， 请 登 录 光 大 环 境 招 标 采 购 电 子 交 易 平 台 （ h t t p s : / / z c p t . c e b e n v i r o n m e n t . c o m . c n ） ， 下 载 光 大 环 境 投 标 管 家 报 名 参 与 本 次 询 价 ， 并 下 载 电 子 版 询 价 文 件 。 六 、 资 质 要 求 ： 1 、 应 是 在 中 国 境 内 注 册 的 企 业 ， 具 备 有 效 的 营 业 执 照 及 相 关 资 质 证 书 。 2 、 具 有 独 立 承 担 民 事 责 任 的 能 力 ， 未 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （ h t t p s : / / w w w . c r e d i t c h i n a . g o v . c n / ） 列 为 失 信 惩 戒 ， 未 被 中 国 执 行 信 息 公 开 网 （ h t t p : / / z x g k . c o u r t . g o v . c n / s h i x i n / ） 列 为 失 信 被 执 行 人 。 … … 七 、 响 应 文 件 的 递 交 1 、 响 应 文 件 递 交 截 止 时 间 ： 2 0 2 4 年 0 8 月 0 2 日 1 7 时 0 0 分 ， 逾 期 不 予 受 理 。 2 、 响 应 文 件 递 交 方 式 为 ： 在 光 大 环 境 招 标 采 购 电 子 交 易 平 台 投 标 管 家 上 传 电 子 版 响 应 文 件 。 八 、 联 系 方 式 ： 招 标 人 ： 光 大 现 代 环 保 能 源 （ 湘 阴 ） 有 限 公 司 地 址 ： 湖 南 省 湘 阴 县 文 星 镇 太 傅 路 2 9 5 号 负 一 楼 1 0 6 室 联 系 人 ： 李 树 峰 电 话 ： 1 8 2 2 9 2 3 3 5 6 8 电 子 邮 箱 ： l i s f @ c e b e n v i r o n m e n t . c o m . c n 九 、 监 督 邮 箱 及 电 话 ： 监 督 邮 箱 ： c g t s @ c e b e n v i r o n m e n t . c o m . c n 监 督 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 9 8 9 8 1 7 2 0 2 4 年 0 7 月 2 9 日 - 4 -